北京市西城区人民法院
民 事 判 决 书
（2019）京0102民初21523号
当事人：
原告：何塔，女，1956年11月17日出生，汉族，中华人民共和国文化旅游部退休职员，住北京市西城区。
被告：北京实创装饰工程有限公司，住所地北京市房山区燕山迎风街****。
法定代表人：朱国祥。
审理经过：
原告何塔与被告北京实创装饰工程有限公司（以下简称实创公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理，原告何塔到庭参加诉讼，被告实创公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
何塔向本院提出诉讼请求：1、实创公司赔偿何塔装修合同延期违约金12775元整;2、实创公司承担装修后的维修；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年3月11日何塔与儿子何松涛参加实创公司“完美家装”活动，经设计师李xx接谈，与实创公司签订装修西城xxxxx号85平米居室软、硬装全包合同，装修总金额182860元。当日交定金6.8万元。3月31日又交实创公司1.38万元。9月22日装修，9月17日、11月17日、11月25日交实创公司中期款及家具制作费。前后共交实创公司207962元。11月11日和11月21日共支付工长方兴旺4.5万元施工项目费。我们交完全部费用，工长不来施工，实创公司称因公司资金遇到困难，家具厂停工，装修要延期。我们多次询问，催促直到2018年9月基本完工。9月26日实创公司监理张xx来验收，实创公司还欠我沙发和水槽龙头3000元。张xx要我支付尾期款3650元，我同意用实创公司欠我的沙发和水龙头3000元折抵，不足部分从实创公司违约金中扣除，张xx告知实创公司违约金从2018年3月6日至9月26日共205天，按每日30元计算，共计6150元。让我与客服联系，实创公司10月期间支付我。10月至12月期间，我多次与客服联系，客服告知违约金为5965元，实创公司资金困难要到2019年3月后支付我，今年4月告知公司再卖资产，等钱到账即支付我。后联系不上客服。我多次与西城工商局、燕山工商局联系询问，他们让我找法院帮助解决。我身患癌症，二年来的装修身心受到极大折磨，至今装修的房屋气味刺鼻，墙面和瓷砖裂缝。恳请法院受理仲裁。
本院经审理认定事实如下：2017年3月11日，何塔（甲方）与实创公司（乙方）签订《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》，就乙方承包甲方家庭居室装修工程达成协议。第1.1条约定，工程施工地点北京市西城区xxxxx号。第1.6条约定，工程期限100日（以实际工作日计算），开工日期2017年9月22日，竣工日期2018年2月8日。第1.7条约定，工程款未为182860元。第12.5条约定，由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。
2018年9月26日，实创公司将涉案房屋交付给何塔验收。当日，实创公司工作人员张xx向何塔手书，内容为：2018年9月26日竣工验收，违约金按实际自然日2018年3月6日至2018年9月26日，共205天，205×30=6150元。
2018年9月27日，实创公司工作人员兰云龙在《工程竣工验收单》背面注明：保修卡于延期赔付下来后办理，找客服办证。
庭审中，何塔表示，工程应该在2018年2月8日竣工，实际上2018年9月26日才竣工，实创公司的监理当时从2018年3月6日计算，至2018年9月26日共计205天，按照每天30元计算，共计金额6150元，2018年9月26日竣工时，实创公司的客服监理也与我进行了结算，实创公司应付我的违约金为6150元，我应付实创公司的尾款3660元，实创公司还拖欠我沙发2700元、水龙头300元，双方折抵后为5965元。何塔还表示，因实创公司并未及时支付5965元，因此，从2018年10月1日至2019年5月16日，又要求实创公司支付违约金，计算方式为：一共228天在扣除国庆3天、春节3天、元旦1天、清明1天、五一1天，共计219天，按照每日30元计算，数额为6570元。
法院认为：
本院认为，实创公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视其放弃答辩和质证的权利。何塔与实创公司签订的合同，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按照约定履行各自义务。实创公司未按约定的期限完工，且双方在工程完工后就违约金、未付款项等进行了结算，现何塔要求实创公司支付违约金，理由正当，本院予以支持。涉案房屋装修工程已在2018年9月26日竣工，何塔再向实创公司主张2018年10月1日至2019年5月16日的违约金，缺乏依据，此部分数额本院不予支持。实创公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院缺席审理。
综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
裁判结果：
一、自本判决生效之日起七日内，被告北京实创装饰工程有限公司支付原告何塔违约金5965元。
二、驳回原告何塔的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费57元，由原告何塔负担30元（已交纳），由被告北京实创装饰工程有限公司负担27元（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。上诉期届满后七日内，仍未交纳上诉案件受理费的，视为放弃上诉权利。
审判员：
审判员韩涛
书记员：
书记员朱琳
裁判日期：
二〇一九年七月二十九日
